NM EN 61386-24 — Conduits enterrés dans le sol : statut au Maroc, contrôles et matériaux
La NM EN 61386-24 fixe les règles particulières des systèmes de conduits enterrés dans le sol, qui protègent les câbles des réseaux extérieurs : liaison entre le coffret de branchement et le bâtiment, éclairage de jardin et de voirie, alimentation d'un portail, d'une pompe ou d'un bâtiment annexe. Elle intéresse à la fois le lot électricité et le lot VRD.
NM EN 61386-24 est d'application obligatoire au Maroc : son édition NM EN 61386-24:2015 figure sur la liste officielle des normes d'application obligatoire (mise à jour du 19/06/2026).
Identification
- Référence
- NM EN 61386-24
- Titre
- Systèmes de conduits pour la gestion du câblage Partie 24 : Règles particulières Systèmes de conduits enterres dans le sol
- Édition
- 2015
- Organisme
- IMANOR
- Origine
- Maroc
- Famille
- Appareillage, protection et conduits électriques
Texte payant, disponible auprès de l'organisme. CITURBAREA ne reproduit jamais une norme payante : cette fiche en donne la référence, le statut et la portée. Le texte se consulte ou s'achète auprès de IMANOR.
Statut au Maroc
- Statut
- Application obligatoire
- Édition rendue obligatoire
- NM EN 61386-24:2015
- Acte
- Décision/arrêté d'homologation n° 3265-15
- Contrôle
- liste MCINET du 19/06/2026 : obligatoire, édition NM EN 61386-24:2015, décision n° 3265-15 — aucune (statut et édition confirmés)
- Cadre légal
- Loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation ; loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et des services.
- Source
- Liste des normes d'application obligatoire, ministère de l'Industrie et du Commerce, mise à jour du 19/06/2026
Portée : ce que couvre la norme, dit avec nos mots
Cette partie précise, pour les conduits destinés à être enfouis, ce qu'ils doivent garantir face aux charges du remblai et de la circulation, à l'humidité et aux contraintes de pose en tranchée. Elle concerne le conduit et ses accessoires de raccordement.
Elle ne définit ni la profondeur de pose, ni le grillage avertisseur, ni l'écartement avec les autres réseaux enterrés : ces dispositions relèvent des règles d'installation, du CPS du lot VRD et des prescriptions des concessionnaires de réseaux.
Dans un projet au Maroc
La norme figure sur la liste des normes d'application obligatoire, avec l'acte n° 3265-15. Dans les lotissements, les résidences fermées et les équipements, elle intervient lors des tranchées de réseaux, souvent réalisées par l'entreprise de VRD plutôt que par l'électricien : le maître d'œuvre doit veiller à ce que le conduit posé soit bien un conduit pour enterré.
Le distributeur d'électricité impose parfois ses propres prescriptions pour la partie de branchement ; les vérifier avant d'engager les travaux.
Points de vigilance
- Poser en tranchée une gaine prévue pour l'intérieur est une erreur fréquente sur les chantiers de villas ; elle s'écrase sous le remblai.
- Relever le tracé réel des conduits enterrés sur un plan de récolement : sans lui, le premier terrassement futur risque de les couper.
Appareillage, protection et conduits électriques : documents et contrôles
Exigences communes à la famille « Appareillage, protection et conduits électriques », appliquées à NM EN 61386-24 : le fondement est classé obligation légale, exigence du CPS ou bonne pratique.
Documents à demander
| Document | Fondement | Qui |
|---|---|---|
| Pour chaque référence d'appareillage, de protection ou de conduit livrée : fiche technique du fabricant indiquant la norme marocaine à laquelle le produit est déclaré conforme, et marquage de conformité lisible sur le produit ou son emballage. | Obligation légale | Fabricant ou importateur, transmis par le négociant |
| Pour du matériel importé : preuve du contrôle de conformité à l'importation, les normes marocaines d'application obligatoire et les règlements techniques s'appliquant aussi aux produits venus de l'étranger. | Obligation légale | Importateur |
| Schémas unifilaires des tableaux, plans d'implantation de l'appareillage et carnet des cheminements, visés par le bureau d'études fluides avant exécution. | Exigence du CPS | BET électricité, entreprise du lot électricité |
| Liste des matériels proposés (marque, gamme, référence) soumise à l'agrément du maître d'œuvre avant toute commande, pour éviter les substitutions en cours de chantier. | Exigence du CPS | Entreprise, maître d'œuvre |
| Dossier des ouvrages exécutés du lot électricité : schémas mis à jour, repérage des circuits et rapport de vérification avant mise sous tension. | Bonne pratique | Entreprise, organisme de contrôle si le CPS le prévoit |
À la réception
| Contrôle | Fondement | Qui |
|---|---|---|
| Rapprocher le bon de livraison de la liste agréée : même gamme, mêmes références, emballages d'origine non ouverts ; refuser le matériel en vrac sans marquage. | Exigence du CPS | Chef de chantier, maître d'œuvre |
| Contrôler à l'œil le marquage porté sur l'appareil lui-même (référence, caractéristiques assignées, marque de conformité) et l'absence de choc ou de fêlure du boîtier. | Bonne pratique | Électricien chef d'équipe |
| Mettre de côté un échantillon de chaque référence agréée pour comparer les livraisons suivantes, ce qui démasque vite une contrefaçon. | Bonne pratique | Maître d'œuvre |
Sur le chantier
| Contrôle | Fondement | Qui |
|---|---|---|
| Réceptionner les saignées, conduits et boîtes avant enduit ou coulage (point d'arrêt) : un réseau noyé ne se corrige plus sans démolition. | Exigence du CPS | Maître d'œuvre, BET électricité |
| Faire vérifier l'installation avant mise sous tension : continuité de la terre, isolement, fonctionnement des dispositifs différentiels, repérage des circuits au tableau. | Exigence du CPS | Entreprise, organisme de contrôle si le CPS le prévoit |
| Remettre au maître d'ouvrage les notices des appareils de protection et un plan de repérage du tableau : ils servent à l'exploitation et en cas de sinistre. | Bonne pratique | Entreprise du lot électricité |
Erreurs fréquentes
- Acheter l'appareillage au comptoir, au moins cher, sans marquage ni notice, alors que la plupart de ces produits relèvent de normes marocaines obligatoires.
Inscrire au CPS la liste des normes applicables et refuser tout produit dont la conformité n'est pas démontrée par le marquage et la fiche technique. - Remplacer en cours de chantier une gamme agréée par une autre « équivalente » pour une question de délai ou de prix.
Toute substitution passe par une nouvelle demande d'agrément avec fiches techniques, validée par écrit. - Fermer les murs avant d'avoir réceptionné les conduits et les boîtes d'encastrement.
Point d'arrêt au planning : pas d'enduit tant que le procès-verbal de réception des réseaux encastrés n'est pas signé. - Confier la mise sous tension à l'électricien seul, sans aucune vérification indépendante sur un immeuble collectif ou un local recevant du public.
Prévoir au CPS une vérification par un organisme de contrôle avant réception et la joindre au dossier des ouvrages exécutés.
Les critères chiffrés d'acceptation sont ceux de la norme et du CPS ; ils ne sont pas reproduits ici.
À quel moment du projet
- Dossier de consultation prêt point d'arrêt
Arrêter les clauses administratives et techniques avec le client avant de consulter. - Réseaux encastrés essayés avant fermeture point d'arrêt
Tester plomberie et électricité encastrées et les photographier avant enduits et chapes. - Extérieurs, VRD de la parcelle et piscine
Terminer clôture, portail, aménagements, réseaux extérieurs, piscine et solaire.
Guides
Normes et textes liés
Même famille et voisines
- NM EN 61386-1 — Systèmes de conduits pour la gestion du câblage Partie 1 : Exigences générales
- NM EN 61386-22 — Systèmes de conduits pour la gestion du câblage Partie 22 : Règles particulières Systèmes de conduits cintrables
- Directive 2014/35/UE du 26/02/2014 — Matériel électrique basse tension
- Arrêté n° 2573-14 — Matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (règlement technique)
- Arrêté n° 2574-14 — Équipements concernés par la compatibilité électromagnétique (règlement technique)
- NM 06.1.016 — Protection des structures contre la foudre — paratonnerres
- NM 06.1.100 à 06.1.106 — Installations électriques à basse tension (généralités, définitions, protection, choix des matériels, vérification, emplacements spéciaux)
- NM 06.5.020 — Transformateurs de séparation des circuits et transformateurs de sécurité – Règles
- NM 06.6.001 — Interrupteurs pour installation électriques fixes domestiques et analogues - Prescriptions générales (Rèv)
- NM 06.6.002 — Matériel pour installations domestiques et analogues Interrupteurs et commutateurs de courant nominal supérieur à 10 A - Interrupteurs et commutateurs à plus de deux pôles - Interrupteurs et commutateurs pour tableaux
Normes et réglementation — Électricité courants forts et faibles au Maroc · Normes et réglementation — VRD et aménagements extérieurs au Maroc
Questions fréquentes
Quel conduit pour amener l'électricité au portail ?
Un conduit conçu pour être enterré, conforme à cette norme, posé en tranchée selon les prescriptions du CPS, avec un dispositif avertisseur au-dessus.
Qui pose les conduits enterrés sur un lotissement ?
Selon l'allotissement, l'entreprise de VRD ou celle d'électricité. Le CPS doit le préciser pour éviter que chacune ne compte sur l'autre.
NM EN 61386-24 est-elle obligatoire au Maroc ?
NM EN 61386-24 est d'application obligatoire au Maroc : son édition NM EN 61386-24:2015 figure sur la liste officielle des normes d'application obligatoire (mise à jour du 19/06/2026).
Où consulter le texte de NM EN 61386-24 ?
C'est une norme payante, vendue par IMANOR. CITURBAREA n'en reproduit aucun extrait : cette fiche donne son statut, son usage dans un projet au Maroc et ce qu'il faut demander et contrôler.
Sources, auteur et révisions
- Liste des réglementations techniques et normes d'application obligatoire (MCINET), mise à jour du 19/06/2026 (consulté le 26/10/2026)
- IMANOR (source officielle)
- Catalogue normatif CITURBAREA 2026-10-25
Rédaction : Yassine AT-TARASSI, architecte · en cours de relecture · mise à jour le . Lecture professionnelle, distincte du texte de la norme : chaque exigence est classée obligation légale, exigence du CPS ou bonne pratique.
Journal des révisions
- — Fiche enrichie : contenu rédigé pour cette référence, statut au Maroc recalculé depuis le catalogue, matériaux et jalons rattachés.
Information générale établie à partir des textes officiels : elle ne remplace pas l'étude de votre dossier. Statut à vérifier sur le texte publié avant de l'opposer à un tiers. Bibliothèque normative · Chiffrer mon projet